• Договор на выполнение проектных услуг № 0611-21а-АР-14>


г. Тверь

«___» _______________ 201__ г.


  • _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Тверь-Дом-Строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Брыкля Ан-тон Владимирович, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
  • 1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнения проекта на стадии «Эскизный проект» обекта "Автомойка", расположенного по адресу: ___________________________ (далее по тексту - «Объект») и передать результаты работ Заказчику.
  • 1.2 Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы и принять их результат в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  • 1.3 Исполнитель вправе привлечь сторонние организации для выполнения данных работ или их части.
2 Сроки выполнения работ
  • 2.1 Исполнитель обязан выполнить и передать Заказчику выполненные работы, предусмотренные на-стоящим Договором в срок: Начало работ – «__» ________ 201__ г. Окончание работ – «___» __________ 201__ г.
  • 2.2 Изменение сроков начала и окончания работ по Договору, оформляются Сторонами только путем подписания двухстороннего Дополнительного соглашения к Договору.
  • 2.3 Исполнитель считает выполниными работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3 Обязанности сторон
    • 3.1 Исполнитель обязуется:
    • 3.1.1 Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее каче-ство, в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов, а также Актом обследования места объекта по месту, выполненным Исполнителем и согласованным Заказчиком.
    • 3.1.2 Устранять недостатки работ (результата работ) своими силами и за свой счет в срок не более 5 рабочих дней, с момента получения письменных замечаний Заказчика.
    • 3.1.3 Согласовать проектные решения с Заказчиком.
    • 3.1.4 Выполнить работы и передать Заказчику готовую проектную документацию, выполненную по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
    • 3.1.5 Исполнитель несет ответственность за результаты и сроки выполнения работ, выполняемых привлеченными им субподрядными организациями и специалистами.
    • 3.1.6 В случае выявления неточностей или изменений в исходных данных на проектирование, выданных Исполнителю Заказчиком, все расходы по корректировке ранее выпущенной проектной документации несет Заказчик. Стоимость и объем работ по корректировке проектной документации определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
    • 3.1.7 Выдача проектной документации Заказчику может осуществляться по мере ее выполнения, но не позднее сроков, установленных настоящим Договором.
    • 3.1.8 Исполнитель по ходу выполнения работ обязан предоставлять Заказчику исчерпывающую информацию (о возможных негативных последствиях, если будут выполнены инструкции Заказчика и т.п.) для принятия Заказчиком правильного решения.
    • 3.1.9 В случае возникновения у Заказчика каких-либо предложений связанных с характеристика-ми объекта, Исполнитель учитывает такие предложения при выполнении работ, если они не связа-ны с отступлениями от действующих норм и правил. Исполнитель обязан немедленно предупре-дить Заказчика о предполагаемых неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его предложений.
    • 3.1.10 Заказчик выдаёт исполнителю техническое задание на выполнение работ с указанием места подключения к существующим или перспективным сетям .
    • 3.2. Заказчик обязуется:
    • 3.2.1 Передать Исполнителю по Акту приема-передачи необходимые исходные данные для проек-тирования узлов учета в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора.
    • 3.2.2 По окончании выполнения Исполнителем работ в течении трёх дней осуществить приемку по Акту приема-передачи и произвести расчет с Исполнителем в соответствии с разделом 4 на-стоящего Договора.
4 Стоимость работ и порядок расчетов
  • 4.1 Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора составляет __________ (_______________________) рублей, в том числе НДС 18%.
  • 4.2 Стоимость работ, указанная в п. 4.1. настоящего Договора, определена в соответствии с усло-виями настоящего Договора, зафиксирована на дату его подписания и изменению не подлежит.
  • 4.3 Стоимость работ включает в себя полную компенсацию издержек Исполнителя, учитывая со-гласования и все налоги, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и причитающееся ему вознаграждение.
  • 4.4 В случае изменения Заказчиком объема или состава работ, установленного в Приложении 1 к Договору, такие изменения оформляются письменно Дополнительным соглашением. Изменение объема или состава работ по инициативе Заказчика является основанием для пересмотра общей стоимости работ по Договору. В случае принятия Сторонами решения об изменении общей стои-мости работ по Договору по основаниям, указанным в настоящем пункте, Стороны оформляют об этом двустороннее Дополнительное соглашение к Договору.
  • 4.5 Оплату стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик производит путем перечисления предоплаты в течение 3 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, окончательную оплату в течение 3 рабочих дней с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и с передачей Исполнителем согласованной проектной документации в полном объеме путем зачета встречных требований.
  • 4.6 Оплата работ по настоящему Договору осуществляется удобным для Заказчика путем.
  • 4.7 Днем платежа по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств к Ис-полнителю.
5 Порядок сдачи и приемки работ
  • 5.1 После завершения проектных работ, включая согласование указанное в п.3.1.3. Исполнитель, представляет Заказчику окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный в 2-х экземплярах и подписанный со стороны Исполнителя, с приложением к нему комплектом технической документации, предусмотренной условиями Договора, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде (формат PDF). Дополнительные экземпляры технической документации могут быть переданы Заказчику по дополнительному соглашению.
  • 5.2 Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня демонстрации технической документации, проверяет комплектность этой документации и ее соответствие техническим условиям и иным ис-ходным данным. По истечении этого срока Заказчик должен подписать акт сдачи-приемки выпол-ненных работ и выполнить оплату или представить мотивированные замечания и согласовать сро-ки устранения замечаний.
  • 5.3 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (результата работ), Стороны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного мотиви-рованного отказа Заказчика от приемки работ (результата работ) составляют акт с перечнем необ-ходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение недостатков работ (результата работ) осуществляется силами Исполнителя и за его счет в сроки не более 5 (пяти) рабочих дней.
6 Ответственность сторон
  • 6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Сторо-ны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
  • 6.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в разделе 4 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый день задержки платежа, но не более 5% от стоимости Договора. Основанием для начисления и взыскания неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной претензии неустойка считается не начисленной и не уплачивается.
  • 6.3 Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.
  • 6.4 В случае досрочного расторжения договора, в том числе вследствие одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения договора:
    • А) Исполнитель сдает, а Заказчик принимает работы, фактически выполненные Исполнителем, в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному разделом 5 Договора.
    • Б) Сторонами составляется двусторонний акт, на основании которого производятся взаиморасче-ты.
7 Обстоятельства непреодолимой силы
  • 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных обстоятельств не-преодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, возникших после заключения договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
  • 7.2 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех меся-цев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.
  • 7.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в пятидневный срок пись-менно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствую-щих выполнению обязательств по настоящему Договору.
8 Прочие условия
  • 8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также Акты сдачи- приемки проектной документации, действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
  • 8.2 Любые уведомления Сторон по настоящему Договору должны направляться посредством електронной связи, почтовой связи, почтовой связи заказным письмом с уведомлением, нарочным по адресу, указанному в разделе 10.
  • 8.3 В случае изменения своих реквизитов Стороны уведомляют об этом друг друга в срок не позд-нее 10 дней со дня внесения изменений.
  • 8.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы дейст-вующего законодательства РФ.
  • 8.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны.
  • 8.6 Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, раз-решаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров, разногласий или требова-ний путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Твери и Тверской области.
  • 8.7 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного испол-нения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.
  • 8.6 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридиче-скую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
9 Юридические адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
  • ООО «Монолиттверь»
  • Адрес: 170024, г. Тверь, ул. Борихино поле, д.11, оф. 109
  • ИНН/КПП 7840404788/784201001
  • Расчетный счет 40702810200080001231 в Филиале ОАО Ханты-Мансийский банк г. Санкт-Петербург,
  • к/с 30101810800000000735
  • БИК 044030735
  • ОГРН 1087847019490
  • Тел. 8-903-808-01-74
  • e-mail 89038080174@mail.ru
  • Генеральный директор ____________________________ / О.А. Эстляев
ПОДРЯДЧИК:
  • ООО «ТверьДомСтрой»
  • Адрес: 170024, г. Тверь, ул. Борихино поле, д.11, оф. 109
  • ИНН/КПП 7840404788/784201001
  • Расчетный счет 40702810200080001231 в Филиале ОАО Ханты-Мансийский банк г. Санкт-Петербург,
  • к/с 30101810800000000735
  • БИК 044030735
  • ОГРН 1087847019490
  • Тел. 8-903-808-01-74
  • e-mail 89038080174@mail.ru
  • Генеральный директор ____________________________ / А.В. Брыкля