ДОГОВОР

Договор услуг №0507220149-__

_________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», по имени: ___________________________________________________ , с одной стороны и СЗ "Брыкля" , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Самозанятого предпринимателя по имени: Брыкля Александр Владимирович с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
   1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора на основании технического задания (составленного письменно от руки) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность выполнить проект объекта "______________________________________ здание", расположенного по адресу (кадастровый номер): ________________________ (далее по тексту - «Объект») и передать результаты работ Заказчику. Стадия проекта: «_________________________»
   1.2 Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы и принять их результат в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
   1.3 Исполнитель вправе привлечь сторонние организации для выполнения данных работ или их части.
   
2. Сроки выполнения работ
   2.1 Исполнитель обязан выполнить и передать Заказчику выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором в срок: Начало работ: 08-07-22г. Окончание работ: 07-08-22г.
   2.2 Изменение сроков начала и окончания работ по Договору, оформляются Сторонами только путем подписания двухстороннего Дополнительного соглашения к Договору.
   2.3 Исполнитель считает выполненными работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
   
3. Обязанности сторон
   3.1 Исполнитель обязуется:
   3.1.1 Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов, а также Актом обследования места объекта по месту, выполненным Исполнителем и согласованным Заказчиком.
   3.1.2 Устранять недостатки работ (результата работ) своими силами и за свой счет в срок не более 5 рабочих дней, с момента получения письменных замечаний Заказчика.
   3.1.3 Согласовать проектные решения с Заказчиком.
   3.1.4 Выполнить работы и передать Заказчику готовую проектную документацию, выполненную по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
   3.1.5 Исполнитель несет ответственность за результаты и сроки выполнения работ, выполняемых привлеченными им субподрядными организациями и специалистами.
   3.1.6 В случае выявления неточностей или изменений в исходных данных на проектирование, выданных Исполнителю Заказчиком, все расходы по корректировке ранее выпущенной проектной документации несет Заказчик. Стоимость и объем работ по корректировке проектной документации определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   3.1.7 Выдача проектной документации Заказчику может осуществляться по мере ее выполнения, но не позднее сроков, установленных настоящим Договором.
   3.1.8 Исполнитель по ходу выполнения работ обязан предоставлять Заказчику исчерпывающую информацию (о возможных негативных последствиях, если будут выполнены инструкции Заказчика и т.п.) для принятия Заказчиком правильного решения.
   3.1.9 В случае возникновения у Заказчика каких -либо предложений, связанных с характеристиками объекта, Исполнитель учитывает такие предложения при выполнении работ, если они не связаны с отступлениями от действующих норм и правил. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о предполагаемых неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его предложений.
   3.1.10 Заказчик выдаёт исполнителю техническое задание на выполнение работ с указанием места подключения к существующим или перспективным сетям.
   3.2. Заказчик обязуется:
   3.2.1 Передать Исполнителю по Акту приема-передачи необходимые исходные данные для проектирования узлов учета в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора.
   3.2.2 По окончании выполнения Исполнителем работ в течении трёх дней осуществить приемку по Акту приема-передачи и произвести расчет с Исполнителем в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
   
4. Стоимость работ и порядок расчетов
   4.1 Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора составляет ___________ ( _________________________________________________________________ ) рублей .
   4.2 Стоимость работ, указанная в п. 4.1. настоящего Договора, определена в соответствии с условиями настоящего Договора, зафиксирована на дату его подписания и изменению не подлежит.
   4.3 Стоимость работ включает в себя полную компенсацию издержек Исполнителя, учитывая согласования и все налоги, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и причитающееся ему вознаграждение.
   4.4 В случае изменения Заказчиком объема или состава работ, установленного в Приложении 1 к Договору, такие изменения оформляются письменно Дополнительным соглашением.
   Изменение объема или состава работ по инициативе Заказчика является основанием для пересмотра общей стоимости работ по Договору. В случае принятия Сторонами решения об изменении общей стоимости работ по Договору по основаниям, указанным в настоящем пункте, Стороны оформляют об этом двустороннее Дополнительное соглашение к Договору.
   4.5 Оплату стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик производит путем перечисления предоплаты в течение 3 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, окончательную оплату в течение 3 рабочих дней с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и с передачей Исполнителем согласованной проектной документации в полном объеме путем зачета встречных требований.
   4.6 Оплата работ по настоящему Договору осуществляется удобным для Заказчика путем.
   4.7 Днем платежа по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств к Исполнителю.
   4.8 Оплата возвращается заказчику в полном объеме в случае заказа подряда на строительство объекта в полном объеме, не включая чистовую отделку помещений.
   
5. 5 Порядок сдачи и приемки работ
   5.1 После завершения проектных работ, включая согласование, указанное в п.3.1.3. Исполнитель, представляет Заказчику окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный в 2-х экземплярах и подписанный со стороны Исполнителя, с приложением к нему комплектом технической документации, предусмотренной условиями Договора, в электронном виде (формат PDF). Дополнительные экземпляры технической документации могут быть переданы Заказчику по дополнительному соглашению.
   5.2 Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня демонстрации технической документации, проверяет комплектность этой документации и ее соответствие техническим условиям и иным исходным данным. По истечении этого срока Заказчик должен подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и выполнить оплату или представить мотивированные замечания и согласовать сроки устранения замечаний.
   5.3 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (результата работ), Стороны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (результата работ) составляют акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение недостатков работ (результата работ) осуществляется силами Исполнителя и за его счет в сроки не более 5 (пяти) рабочих дней.
6. Ответственность сторон
   6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
   6.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в разделе 4 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый день задержки платежа, но не более 100% от стоимости Договора. Основанием для начисления и взыскания неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной претензии неустойка считается не начисленной и не уплачивается.
   6.3 Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.
   6.4 В случае досрочного расторжения договора, в том числе вследствие одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения договора:
   1. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает работы, фактически выполненные Исполнителем, в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному разделом 5 Договора.
   2. Сторонами составляется двусторонний акт, на основании которого производятся взаиморасчеты
7. Обстоятельства непреодолимой силы
   7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных обстоятельств не преодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, возникших после заключения договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
   7.2 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.
   7.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в пятидневный срок письменно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
8. Прочие условия
   8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также Акты сдачи- приемки проектной документации, действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон.
   8.2 Любые уведомления Сторон по настоящему Договору должны направляться посредством электронной связи, почтовой связи, почтовой связи заказным письмом с уведомлением, нарочным по адресу, указанному в разделе 10.
   8.3 В случае изменения своих реквизитов Стороны уведомляют об этом друг друга в срок не позднее 10 дней со дня внесения изменений.
   8.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
   8.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны.
   8.6 Споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Твери и Тверской области.
   8.7 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.
   8.6 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
   
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон